3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета...

^ 3.Проект контракта
Контракт подряда № ______


Город Пермь «___»_________20__ года


______________, именуемое в предстоящем «Подрядчик», в лице _______, действующего на основании _________________, и ____________________________________», именуемое в предстоящем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе называемые «Стороны», заключили 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... реальный Контракт о последующем:


^ 1. ПРЕДМЕТ Контракта

    1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по техническому обслуживанию и ремонту устройств учета (дальше Работы), и сдать итог работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять итог работ и 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... оплатить выполненные работы в порядке раздела 4 реального Контракта. Список работ по техническому обслуживанию и ремонту приведен в Приложении № 2 (прейскурант), которое является неотъемлемой частью реального Контракта.

    2. Работы производятся Подрядчиком по заявкам Заказчика 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета.... Сводный список устройств учета, которые могут быть приняты Подрядчиком для выполнения Работ, обозначенных п . 1.1., приведен в Приложении № 1 к истинному Договору.

    3. Предусмотренные реальным Контрактом Работы производятся в полном согласовании с нормативными требованиями, установленными действующими законодательством РФ 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета...; отраслевыми требованиями (в том числе «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, построек и сооружений электрических станций и сетей» ОАО РАО «ЕЭС России» (СО 34.04.181-2003).

    1. Подрядчик обязуется выполнить все работы, обозначенные 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... в п. 1.1 реального Контракта, своими силами и средствами, с внедрением собственного оборудования, материалов Заказчика и/либо материалов Подрядчика. Порядок предоставления материалов для выполнения определенного объема работ согласуется сторонами перед их выполнением.

    2. Срок 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... выполнения Работ: начало «___» ___________ 2013г., окончание «___»._______________2013г. Срок выполнения Работ по заявкам Заказчика устанавливается 30 (30) календарных дней с момента предоставления прибора учета Подрядчику. Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно. В отношении устройств учета 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета..., выпуск которых прекращен производителем 24 месяца вспять и поболее с момента подачи заявки, в случае необходимости подмены девайсов на таких устройствах учета, срок выполнения работ может быть увеличен до 60 (шестидесяти) календарных дней.

    3. В 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... случае невозможности выполнения Работ по определенному прибору учета в сроки, обозначенные в п.1.5, а так же в случае, если цена Работ превосходит 60% (шестьдесят) от цены нового прибора учета, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика об этом 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета..., и по просьбе Заказчика предоставляет Акт о невозможности восстановления работоспособности данного прибора учета.

    4. Работа считается выполненной в сроки, обозначенные в актах приема-сдачи работ, подписываемых уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета....


^ 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик имеет право:

2.1.1. Во всякое время инспектировать ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.1.2. Отрешиться от выполнения Контракта в хоть какое время до сдачи ему 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной п. 4.1 реального Контракта цены, пропорционально части работы, выполненной до получения уведомления об отказе Заказчика от выполнения Контракта.

2.1.3. В случае выполнения Подрядчиком работ с отступлением от реального Контракта, либо с 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... другими недочетами, Заказчик вправе по собственному выбору востребовать от Подрядчика:


2.2. Подрядчик должен:

2.2.1. Выполнить работу с соответствующим качеством и передать итог работы Заказчику в состоянии, соответственном нормативным требованиям, установленным действующими законодательством РФ, отраслевым требованиям (в том числе «Правилам организации технического обслуживания 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... и ремонта оборудования, построек и сооружений электрических станций и сетей» ОАО РАО «ЕЭС России» (СО 34.04.181-2003), списком работ по техническому обслуживанию и ремонту (Приложение №2).

2.2.2. Выполнить работу своими силами с внедрением 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... материалов Заказчика и/либо собственных материалов.

2.2.3. Выполнить работу в объеме и сроки, предусмотренные в п.п. 1.1 и 1.5 реального Контракта и приложениях к нему.

2.2.4. Нести ответственность за охрану труда на выделенном Подрядчику участке. Обеспечить содержание и 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... уборку местности (зоны работ).

2.2.5. Выполнить охрану материалов, оборудования и другого имущества на местности рабочей зоны от начала работ до их окончания и приемки Заказчиком выполненных работ, нести ответственность за сохранность материалов и 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... оборудования, применяемого Подрядчиком при выполнении работ.

2.2.6. Создавать поставку материалов (оборудования) (кроме материалов и оборудования поставки Заказчика) с неотклонимым подготовительным согласованием с Заказчиком:

- производителей и поставщиков материалов (оборудования);

- технических требований, предъявляемых к материалам 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... (оборудованию) в процессе выполнения работ;

- цены;

- порядка поставки.

2.2.7. Использовать в процессе выполнения работ нужные оборудование, технологии и материалы соответствующего свойства, сертифицированные и разрешенные к применению на местности Русской Федерации.

2.2.8. Произвести возврат 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... Заказчику демонтированного оборудования и не использованных в процессе выполнения работ материалов.

2.2.9. Обеспечить согласование с надлежащими органами местной администрации всех нужных вопросов, связанных с созданием работ, не считая согласования, которое по действующему 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... законодательству РФ должен обеспечивать Заказчик.

2.2.10. Выполнить оформление разрешительной документации на создание работ.

2.2.11. В 5-дневный срок после выполнения работ вывезти с ремонтной площадки принадлежащее Подрядчику оборудование, отходы, мусор.

2.2.12. По просьбе Заказчика в течение 3 (3-х) дней 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... поправить за собственный счет недочеты и недостатки, выявленные при приемке работ, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от критерий Контракта, ухудшившее качество работы. Заказчиком с учетом нрава нужных доработок может 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... быть установлен более долгий срок.

2.2.13. Делать гарантийные обязательства, предусмотренные реальным Контрактом.

2.3. Обязанности Подрядчика в области Промышленной безопасности и Охраны труда

      1. В процессе выполнения работ по истине Договору Подрядчик обязуется:

2.3.1.1. соблюдать 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... нормы действующего законодательства Русской Федерации, включая законодательство об охране труда, о недрах, об охране среды, о промышленной и пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах, другие законы и нормативные акты, действующие на местности выполнения 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... работ;

2.3.1.2. обеспечить выполнение нужных мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране среды, оптимальному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором производятся работы;

2.3.1.3. соблюдать требования внутренних нормативных документов Заказчика;

2.3.1.4. в течение 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... 24 часов с момента обнаружения представлять Заказчику сведения о злосчастных случаях на производстве (со смертельным финалом, с временной либо стойкой утратой трудоспособности, с необходимостью перевода на другую работу, с оказанием первой и/либо 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... мед помощи), катастрофах и других происшествиях;

2.3.1.5. организовывать расследование чрезвычайных ситуаций, инцидентов, аварий и злосчастных случаях в согласовании с требованиями муниципальных нормативно-технических и правовых актов, также требованиями Заказчика. Расследование обстоятельств 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... аварий, инцидентов и злосчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством и внутренними требованиями Заказчика, комиссией  с неотклонимым ролью представителей Заказчика, Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком третьих лиц (если нужно), также представителей уполномоченных муниципальных 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... органов в случаях предусмотренных действующим законодательством. Отказ от роли в комиссии по расследованию не допускается;

2.3.1.6. завлекать субподрядные организации с письменного согласия Заказчика. Подрядчик должен включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные реальным 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... разделом, и производить контроль их выполнения. По просьбе Заказчика Подрядчик должен предоставить копии Договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... в Контракт соответственных конфигураций.

2.3.2. Подрядчик без помощи других несёт ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения природоохранного, аква, земляного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, небезопасных производственных объектов, включая 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... оплату штрафов, пеней, также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае, если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется компенсировать Заказчику все причиненные этим 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... убытки.

2.3.3. При наличии вины Подрядчика за пожары, аварии, инциденты и злосчастные случаи с работниками Заказчика, произошедшие в процессе работы, последний обязуется компенсировать Заказчику причиненные убытки;

2.3.4. Заказчик не несёт ответственности за 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... травмы, увечья либо погибель хоть какого работника Подрядчика либо третьего лица, завлеченного Подрядчиком, в случае установленного расследованием факта нарушения ими требования правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, промышленной санитарии;

2.3.5. Заказчик вправе в хоть какое 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... время производить контроль за соблюдением Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, положений истинной статьи Контракта. Обнаруженные в процессе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком. В 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... случае отказа Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком, от подписания такового акта, он оформляется Заказчиком в однобоком порядке.

2.3.6. В случае если Подрядчик не в состоянии обеспечить выполнение всех внутренних требований Заказчика 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... по ПБ и ОТ, им должен быть разработан «План по ПБ и ОТ». План должен включат в себя мероприятия по приведению деятельности Подрядчика в соответствие требованиям Заказчика. «План по ПБ и ОТ 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета...» должен быть согласован со Службой по ПБ и ОТ Заказчика и утверждён уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика.

2.3.7. Несоблюдение Подрядчиком и субподрядчиками, привлекаемыми Подрядчиком, требований истинной статьи является значимым нарушением критерий реального Контракта 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... и дает Заказчику право расторгнуть реальный Контракт в однобоком порядке без обязанностей Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.

2.4. Заказчик должен:

2.4.1. Обеспечить подходы и подъезды к местности (объекту) производства работ.

2.4.2. Передать Подрядчику 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... ремонтную площадку в применимом для выполнения работ состоянии.

2.4.3. Обеспечить Подрядчика материалами, необходимыми для выполнения работ, если такая обязанность лежит на Заказчике.

2.4.4. Принять выполненные работы в порядке и в сроки 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета..., предусмотренные разделом 3 реального Контракта.

2.4.5. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, обозначенном в разделе 4 реального Контракта.


^ 3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Подрядчик производит сдачу выполненных Работ в полном объеме в сроки, установленные пт 1.5 реального контракта 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета....

3.2. В срок, не позже, 5-ти рабочих дней после окончания работ, Стороны подписывают акт приема-сдачи выполненных работ.

3.3. Стороны подписывают акт приема-сдачи выполненных работ при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству, срокам 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... и объему их выполнения. В случае если Заказчик не согласен подписать акт приема-сдачи выполненных работ, он должен представить целевый отказ от его подписания. Целевый отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком недочетов, переоформления акта 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... приема-сдачи выполненных работ и предоставления данного акта на подписание Заказчику.


^ 4. Цена РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена работ по истине Договору _________ рублей ___ коп. (___________ рубль ___ копеек), в т.ч. НДС (18%) в размере 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... ___________ рублей _ коп. (___________один рубль ________ копеек), и не подлежит изменению в период деяния реального Контракта. Акты выполненных работ составляются в ценах, обозначенных в Приложении 2 (Прейскурант) и не могут содержать внутри себя работы, которые отсутствуют 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... или цена которых превосходит предусмотренные в Приложении 2 (Прейскурант).

4.2. Оплата по истине Договору делается Заказчиком в течение 45 (40 5) календарных дней со денька подписания Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ и предъявления Подрядчиком соответственного счетов 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета...-фактур.

4.3. Оплата делается методом перечисления денег на расчетный счет Подрядчика, обозначенный в реальном Договоре.

4.4. Материалы, предоставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по актам приемки-передачи (затратным), в каких указывается наименование реального Контракта и цена переданных 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... материалов на денек их передачи.

4.5. Передача Заказчиком материалов Подрядчику осуществляется в сроки, нужные для соответствующего производства работ по истине Договору.


5. ГАРАНТИИ

5.1. Подрядчик воспринимает на себя гарантийные обязательства по вновь установленным 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... деталям и комплектующим на срок 12(двенадцать) месяцев с момента передачи оборудования Заказчику, при условии соблюдения Заказчиком правил монтажа и эксплуатации, изложенных в документации на данное оборудование.

5.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... недочеты, возникшие по вине Подрядчика, препятствующие обычной эксплуатации объекта до их устранения, Подрядчик должен убрать такие недочеты за собственный счет в течение 3 (3-х) дней с момента составления акта об обнаружении недочетов. Заказчиком 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... с учетом нрава нужных доработок может быть установлен более долгий срок для устранения недочетов. Гарантийный срок в данном случае продлевается соответственно на период устранения недочетов.

5.3. Для составления акта об обнаружении недочетов в период гарантийного срока 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... и согласования порядка их устранения Подрядчик должен навести собственного представителя в срок, обозначенный в письменном уведомлении Заказчика. В случае не направления Подрядчиком собственного представителя, Заказчик составляет однобокий акт, который направляется Подрядчику и 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... является основанием для устранения недочетов.


^ 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. До сдачи выполненных работ Заказчику Подрядчик несёт ответственность за риск случайного поражения либо повреждения результата работ, не считая случаев связанных с обстоятельствами неодолимой 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... силы.

6.2. За неисполнение или ненадлежащее выполнение взятых на себя обязанностей, стороны несут ответственность в согласовании с действующим законодательством РФ. В случае нарушения установленного п. 4.2 реального Контракта срока оплаты выполненных работ Заказчик уплачивает по письменному 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... требованию Подрядчика неустойку, исчисляемую по ставке рефинансирования от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денег за каждый денек просрочки на основании решения суда.

6.3. За нарушение срока выполнения работ, установленного в п.1 .5 реального Контракта, , Подрядчик 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... выплачивает по письменному требованию Заказчика неустойку в размере 0,1%, от цены просроченных работ, за каждый денек просрочки выполнения работ на основании решения суда.

6.4. За нарушение технологии выполнения работ, использования не соответственного 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... качеству и иным неотклонимым требованиям оборудования, материалов Подрядчик уплачивает единовременный штраф в размере 10000 (10 тыщ) рублей за каждое такое нарушение, в течение 20 (20) дней с момента выставления претензии и за собственный счет избавляет нарушение 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета.... При всем этом исправление некачественно выполненных Подрядчиком работ, также устранение недоделок не высвобождает Подрядчика от ответственности по п. 6.3. реального Контракта.

6.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков, предусмотренных п.п.2.2.12., 5.2., Заказчик вправе убрать недочеты своими 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... силами либо силами третьих лиц и востребовать от Подрядчика возмещения расходов, связанных с устранением недочетов.

6.6. За нарушение Подрядчиком обязанностей в области Промышленной безопасности и Охраны труда устанавливается ответственность в виде штрафа в размере 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... 100 МРОТ, который оплачивается Подрядчиком в последующем порядке:

6.6.1. Если в процессе проведения работ произошёл злосчастный случай со смертельным финалом либо групповой злосчастный случай по вине Подрядчика, что было установлено проведенным расследованием, Подрядчик 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... должен уплатить по просьбе Заказчика единовременный штраф в размере в размере 100% от предусмотренной п. 6.6 реального контракта суммы за каждый установленный случай.

6.6.2. Если в процессе проведения работ произошёл злосчастный случай с 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... временной либо стойкой утратой трудоспособности работником Подрядчика по вине Подрядчика, что было установлено проведенным расследованием, Подрядчик должен уплатить по просьбе Заказчика единовременный штраф в размере 50 % от предусмотренной п. 6.6 реального контракта суммы за каждый установленный 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... случай.

6.6.3. В случае несвоевременной реализации мероприятий, предусмотренных «Планом по ПБ и ОТ», выявленных по результатам инспекций и наружных проверок, также в случае имевших место приостановок работ, выполняемых Подрядчиком с нарушениями требований ПБ и 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... ОТ (Приложение № 3 к истинному Договору) Подрядчик должен уплатить по просьбе Заказчика единовременный штраф в размере 25 % предусмотренной п. 6.6 реального контракта суммы.

6.7. Уплата неустойки и убытков не высвобождает стороны от принятых на 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... себя обязанностей.


^ 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры и разногласия, возникающие из реального контракта либо в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения его критерий, прекращения либо реальности рассматриваются с неотклонимым соблюдением досудебного претензионного 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... порядка. Срок рассмотрения претензии – 30 дней с даты получения претензии.

7.2. Все споры и разногласия, возникающие из реального Контракта либо в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... либо реальности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Пермского края.


^ 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Любые конфигурации и дополнения к истинному Договору имеют силу исключительно в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета....

8.2. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику до подписания Контракта последующие документы:

8.2.1. копию устава со всеми переменами;

8.2.2. копию свидетельства о гос регистрации юридического лица (бизнесмена, осуществляющего деятельность без образования юридического лица) и копию паспорта (для 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... бизнесмена);

8.2.3. копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

8.2.4. копию приказа (протокола общего собрания) о предназначении управляющего и копию доверенности, если контракт подписан лицом, действующим на основании доверенности;

8.2.5. копию документа, подтверждающего 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... членство в одном из Некоммерческих партнерств, владеющих статусом саморегулируемой организации и Свидетельство о допуске к определенному виду работ;

8.2.6. копию лицензии на воплощение определенного вида деятельности, если соответственный вид деятельности в согласовании 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... с действующим законодательством РФ подлежит лицензированию.

8.3. Преждевременное расторжение реального Контракта может иметь место по соглашению сторон, или по основаниям, предусмотренным реальным Контрактом, действующим на местности РФ штатским законодательством, с возмещением понесённых убытков.

8.4. При расторжении 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... реального Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика итог выполненных работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику цена выполненных работ в объёме, определяемом ими вместе.

8.5. Сторона, решившая расторгнуть реальный Контракт, направляет письменное извещение 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... другой стороне.

8.6. Подрядчик не вправе без письменного согласия Заказчика уступать третьему лицу право требования к Заказчику по истине Договору.

8.7. Заказчик вправе в однобоком порядке отрешиться от выполнения реального Контракта по последующим основаниям 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета...:

Основания для однобокого 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... внесудебного отказа Заказчика от реального Контракта не распространяются на случаи, когда Стороны письменно согласовали условия о переносе сроков выполнения работ. Реальный Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика извещения 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... об однобоком отказе от выполнения реального Контракта.

8.8. В случае конфигурации реквизитов, в т.ч. почтового адреса, сторона должна немедленно, в письменной форме, известить другую сторону. Неблагоприятные последствия, возникшие в связи с 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... ненадлежащим уведомлением, возлагаются на сторону, изменившую свои реквизиты и почтовый адресок.

8.9. Реальный Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих схожую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Реальный Контракт вступает в силу с момента 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... его подписания, распространяет действие на дела сторон, возникшие с «___» _______________2013г. и действует до полного выполнения сторонами собственных обязанностей.

8.10. Реальный Контракт вступает в силу при подписании всех последующих приложений к нему, являющихся неотъемлемой 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... частью неотъемлемой частью реального Контракта являются последующие приложения:


^ 9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ПОДРЯДЧИК:


______________________

м.п.

ЗАКАЗЧИК:


______________________

м.п.



Приложение № 1

к договору от «____» ________ 2013г.


^ СВОДНЫЙ Список

Устройств учета, подлежащих техническому обслуживанию



№ пп

ЦТП

Прибор

Ду

L, мм

Зав. №

Место уст-ки













































^ ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК:


___________________ __________________


Примечание: Сводный список 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... устройств учета, подлежащих техническому обслуживанию, приведен в разделе 2 п.2.2.1 истинной Документации.

Приложение № 2

к договору № _____________

от «____» ____________ 2013 г.



ПРЕЙСКУРАНТ




цен на услуги по ремонту и поверке оборудования




№ п/п

Наименование работ

Стоимость
















1

Ремонт с подменой платы ОС расходомера ЭРСВ 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета...-4х0 (без индикатора)

 




2

Ремонт с подменой платы ОС расходомера ЭРСВ-5х0(с индикатором)

 




3

Ремонт с подменой платы БП расходомера ЭРСВ-4х0

 




4

Ремонт с подменой платы ОС расходомера ЭРСВ-310, 010, 011, 013 (без индикатора 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета...)

 




5

Ремонт с подменой индикатора расходомера ЭРСВ-310, 010, 011, 013

 




6

Ремонт с подменой платы БП расходомера ЭРСВ-310, 010, 011, 013

 




3

Ремонт с подменой крышки эл. блока расходомера Лайт

 




8

Ремонт с подменой литиевой батареи 2,5 а/ч тепловычислителя ТСРВ-03х

 




9

Ремонт с 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... подменой литиевой батареи 7,5 а/ч тепловычислителя ТСРВ-03х

 




10

Ремонт с подменой модуля питания и заряда тепловычислителя ТСРВ-03х

 




11

Ремонт с подменой комплекта датчиков ПЭА (Взлет-РС, Взлет-МР) Н-021

 




12

Ремонт с подменой комплекта датчиков 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... ПЭА (Взлет-РС, Взлет-МР) В-202

 




13

Ремонт с подменой комплекта датчиков температуры без защитных гильз КТПТР, ТПС L=98

 




14

Ремонт с подменой комплекта датчиков температуры без защитных гильз КТПТР, ТПС L=133

 




15

Ремонт с 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... подменой комплекта датчиков температуры без защитных гильз КТПТР, ТПС L=233

 




16

Ремонт с подменой водосчетчиков СКБИ (ОСВИ) Ду25

 




17

Ремонт с подменой водосчетчиков СКБИ (ОСВИ) Ду32

 




18

Ремонт с подменой водосчетчиков СКБИ (ОСВИ) Ду40

 




19

Ремонт с 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... подменой датчика ПЭА толщиномера Взлет-УТ

 




20

Ремонт с подменой аккума толщиномера Взлёт-УТ

 




21

Ремонт с подменой аккума расходомера Взлёт-ПР

 











































22

Ремонт с подменой проточной части (ППРЭ) расходомера МР400, ТСРВ-010, ЭРСВ-4х0, 5х0, 010, 310 (Ду)




10

15

20

25

32

40

50

65

80

100

150

200




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




23

Подмена проточной части 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... (ППРЭ) расходомера Лайт-сэндвич (Ду)




10

15

20

25

32

40

50

65

80

100

150

200




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




24

Подмена проточной части (ППРЭ) расходомера Лайт-фланцованный (Ду)




10

15

20

25

32

40

50

65

80

100

150

200




нет

нет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




25

Подмена защ.кольца (сталь углеродистая) расходомера ЭРСВ-4х0, 5х0 (1шт с прокладкой) (Ду)




10

15

20

25

32

40

50

65

80

100

150

200




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










26

Очистка расходомера от отложений 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... и коррозии до Ду100

 




27

Очистка расходомера от отложений и коррозии выше Ду100

 




28

Диагностика и тестирование расходомера Взлёт-ЭР

 




29

Диагностика и тестирование комплекта плат расходомера Взлёт-ЭР

 




30

Диагностика и тестирование тепловычислителя Взлёт-ТСРВ

 




31

Диагностика и тестирование источника питания Взлёт 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета...-ИВП

 




32

Диагностика и тестирование токового адаптера Взлёт-АТ

 










33

Ремонт платы ОС расходомера Взлёт-ЭР

 




34

Ремонт платы БП расходомера Взлёт-ЭР

 




35

Подмена фильтрующих частей платы источника питания расходомера Взлет-ЭР

 




36

Ремонт ППРЭ расходомера Лайт

 




37

Ремонт источника питания 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... Взлет-ИВП

 




38

Ремонт тепловычислителя Взлет-ТСРВ (подмена конденсаторов)

 




39

Ремонт тепловычислителя Взлет-ТСРВ (непростой ремонт)

 




40

Ремонт толщиномера Взлет-УТ

 




41

Ремонт преобразователя давления типа КРТ5, КРТ9

 




42

Ремонт ультразвукового расходомера Взлет-ПР

 




43

Ремонт ультразвукового расходомера Взлет-РС 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета..., МР ( один канал )

 










44

Оформление дубликата паспорта

 




 




45

Подмена прокладки паронитовой для ППРЭ Ду10 - Ду50

 




46

Подмена прокладка паронитовая для ППРЭ Ду65 - Ду150

 






^ ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК:


___________________ __________________


Приложение № 3

к договору подряда № ________

от «____» ________ 2013 г.


Требования по ПБ и 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... ОТ


1. Введение

Заказчик уделяет особенное внимание вопросам промышленной безопасности и охраны труда (дальше – «ПБ и ОТ») и просит от Подрядчика и Субподрядчика(ов) следовать данной политике и обеспечивать самые высочайшие эталоны в области ПБ 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... и ОТ.

В случае выявления Заказчиком, в итоге проверки либо другим образом, фактов несоблюдения Подрядчиком требований ПБ и ОТ, Заказчик и Подрядчик согласуют план и сроки устранения таких нарушений. Неспособность Подрядчика принять 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... соответствующие меры к выполнению таких согласованных сторонами целей и задач является основанием для однобокого расторжения Заказчиком реального контракта без обязанностей Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.

2. Соблюдение требований законодательства

Подрядчик делает 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... и соблюдает все применимые требования законодательства, утвержденные практические управления и имеющиеся нормы и правила в области ПБ и ОТ. Подрядчик воспринимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану среды в процессе 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... выполнения работ.

3. Средства персональной защиты (СИЗ)

Весь персонал Подрядчика и Субподрядчика(ов) должен быть, как минимум, обеспечен последующими средствами персональной защиты и использовать их во время нахождения за пределами жилых помещений на 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... рабочей площадке:

4. Транспорт Подрядчика

4.1. Все тс 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... Подрядчика, применяемые при проведении работ, должны быть оборудованы последующим:

Подрядчик должен обеспечить:

4.2. При 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... производстве работ Подрядчик обеспечивает соблюдение требований Транспортной Безопасности, установленных Заказчиком.

5. Работы завышенной угрозы

5.1. Подрядчик должен найти и создать список работ завышенной угрозы. Мало, этот список должен включать:

5.2. Подрядчик должен использовать систему нарядов – допусков для выполнения работ завышенной угрозы.

6. Обучение персонала

6.1 До того как приступить к работе на Рабочей площадке персонал Подрядчика должен 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... выполнить последующие мероприятия:

Персонал не должен допускаться к выполнению небезопасных работ до прохождения соответственного обучения. По результатам проведения обучения должны вестись надлежащие записи.

6.2. Подрядчик должен гарантировать, что персонал, выполняющий работы обладает 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... нужной компетентностью. В том числе средством проведения специального обучения, касающегося дополнительных особых требований по безопасности и ОТ для отдельных категорий профессий (стропальщики, сварщики, водители автотранспортных средств, машинисты кранов и 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... т.п.)

6.3. Заказчик вправе возражать против использования Подрядчиком и добиваться от него отстранения от работ всех работников, которые, по воззрению Заказчика, ведут себя неподобающим образом, некомпетентны либо небрежно исполняют свои обязанности, при этом такие 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... работники потом могут быть допущены к выполнению Работ по истине Договору либо к выполнению других работ для Заказчика только по письменному разрешению Заказчика.

7. Политика в отношении запрета на употребление алкоголя, наркотиков и токсических 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... веществ, пребывания в состоянии абстинентного синдрома.

Подрядчик должен:

7.1. Не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика (а в случае вербования субподрядных организаций и работников Субподрядчика), показавшихся на рабочем месте (Объекте 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета...) в состоянии спиртного, наркотического либо токсического опьянения, состоянии абстинентного синдрома, установленного проведенным мед освидетельствованием.

7.2. Не допускать пронос и нахождение на местности Объектов веществ, вызывающих спиртное, наркотическое либо токсическое опьянение, кроме веществ, нужных для 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... воплощения производственной деятельности на местности Объектов (дальше – «Разрешенные вещества»).

7.3. В целях обеспечения контроля за обозначенными ограничениями Заказчик имеет право создавать проверки и досмотр всех тс, вещей и материалов, доставляемых на 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... рабочую площадку. Если в итоге подобного досмотра будут обнаружены обозначенные нелегальные вещества, то тс не допускается на рабочую площадку, работник(и) Подрядчика не допускается на рабочее место.

7.4. Фиксация факта возникновения работника 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... на Объектах в состоянии спиртного, наркотического либо токсического опьянения, проноса либо наличия на местности Объекта веществ, вызывающих спиртное, наркотическое либо токсическое опьянение, кроме Разрешенных веществ, для целей реального Контракта и отношений меж 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... Заказчиком и Подрядчиком может, осуществляется хоть каким из нижеперечисленных методов:

7.5. мед осмотром либо освидетельствованием; актами, составленными работниками Заказчика и/либо Подрядчика (Субподрядчика); письменными объяснениями работников Заказчика и/либо Подрядчика (Субподрядчика), другими методами.

7.6. Заказчик имеет 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... право в хоть какое время инспектировать выполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных реальным Контрактом. В случае появления у Заказчика подозрения о наличии на Объектах работников Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии опьянения, Подрядчик должен по 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... просьбе Заказчика немедленно отстранить от работы этих работников и навести их на мед освидетельствование.

8. Текущие проверки

8.1. В процессе проведения работ подрядчиками организовываются и проводятся повторяющиеся проверки соответствия деятельности Подрядчика требованиям безопасности. Требуется 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... проведение 2-ух видов проверок: внутренних и наружных.

8.1.1. Внутренние проверки – организуются и проводятся снутри подрядной организации силами собственных профессионалов по ПБ и ОТ. Порядок проведения проверок Подрядчик вправе найти без помощи других, по результатам проверки 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... должен составляться отчёт.

8.1.2. Наружные проверки – организуются и проводятся представителями Заказчика. Периодичность проведения проверок – не пореже 1 раза в неделю, не считая подрядчиков, занимающихся неизменным техническим обслуживанием оборудования Заказчика, проверки которых осуществляются 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... не пореже 1 раза за месяц. В проверке учавствуют: спец по ПБ и ОТ Заказчика, представитель участка Заказчика, где производятся работы; представители Подрядчика находятся при проведении проверок в качестве провождающих. В процессе проведения 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... проверки должно быть испытано: реализация требований контракта, мероприятии «Плана по ПБ и ОТ», соблюдение требований законодательства, устранение замечаний предшествующей проверки. По результатам проверки составляется акт. Акт составляется в 2-ух экземплярах: один передаётся представителю Подрядчика для 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... устранения выявленных замечаний, 2-ой – остаётся у управляющего участка, где проводятся работы.

8.2. В процессе проведения работ подрядчиками, организовываются и проводятся совместные совещания по анализу соблюдения Подрядчиком требований ПБ и ОТ. Совещания должны проводиться 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... часто в процессе выполнения работ. Непременно роль в совещаниях соответственных ответственных лиц Заказчика и Подрядчика. Периодичность совещаний должна составлять не пореже 1-го раза за месяц. Протоколы совещаний по вопросам 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... ПБ и ОТ составляются в 2-ух экземплярах, по одному для представителей Подрядчика и Заказчика.

9. Требования к отчётности

9.1 Если не установлено другое, Подрядчик представляет ежеквартальный отчет о результатах работы Подрядчика и Субподрядчика(ов) в области 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... ПБ и ОТ за предшествующий отчетный период в отношении безопасности выполняемых работ. Отчёт предоставляется в срок до 5-го числа месяца последующего за отчетным периодом. Если другое не согласовано Сторонами, в таковой отчет врубаются 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... последующее:

9.2. В дополнение к представлению отчёта, Подрядчик должен соблюдать требования Заказчика в отношении отчетности по инцидентам, катастрофам и злосчастным случаям и процедуры 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... расследования происшествий, согласованные Сторонами, в случае их закрепления в качестве неотъемлемой части контракта.

10. Требования к профпригодности персонала по состоянию здоровья

Все работники, предложенные Подрядчиком для выполнения Работ, должны быть пригодны к выполнению собственных 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... обязательств по состоянию здоровья в согласовании с требованиями законодательства. Все работники, предложенные Подрядчиком для выполнения Работ, должны, при наличии законодательных требований к определенным профессиям, проходить повторяющийся мед осмотр. Подрядчик должен 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... предоставить надлежащие подтверждающие документы о проведение мед осмотров работников Заказчику по запросу.

11. Состояние мест проведения работ

11.1. В месте проведения подрядной организацией строй, строительно-монтажных работ, длительностью более месяца, на границе рабочей зоны подрядная организация 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... должна расположить информационную табличку с указанием:

ответственных:

11.2. Подрядчик обеспечивает, чтоб все работники, предоставленные Подрядчиком для выполнения Работ, содержали свои рабочие места в чистоте и порядке, как это фактически может быть в определенных критериях, с 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... тем, чтоб понизить риск причинения телесных повреждений работникам, вреда имуществу, также задержек в выполнении работ.

11.3. По окончании Работ Подрядчик немедленно удаляет и вывозит с места проведения работ все ненадобные материалы и оборудование и оставляет за 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... собой местность в чистоте и порядке, общепризнанными удовлетворительными Представителем Заказчика.

12.      Требования к оборудованию

12.1. В целях обеспечения действенного и неопасного выполнения работ, также исключения простоев в процессе выполнения работ, Подрядчиком должно применяться оборудование, находящееся 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... в на техническом уровне исправном состоянии и отвечающее требованиям соответственных муниципальных эталонов, технических критерий и других нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, аннотации, разрешительные документы, предусмотренные действующим законодательством.

12.2. Внедрение Подрядчиком оборудования должно осуществляться 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... в согласовании с его мотивированным предназначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации, требований правил охраны труда, правил пожарной безопасности, также требований действующего законодательства.

12.3. Все оборудование, применяемое Подрядчиком должно поддерживаться в неопасном, рабочем состоянии 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета....

12.4. Эксплуатация оборудования, устройств, инструментов, находящихся в неисправном состоянии либо при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления, и приборы), также с рабочими параметрами выше паспортных, воспрещается.

12.5. При использовании 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... инноваторского оборудования (вновь разработанного и владеющего принципно новыми потребительскими качествами и/либо техническими чертами) Подрядчик должен убедиться в полноте инструкций по неопасной эксплуатации, наличии разрешений на применение оборудования (где применимо) и вовремя уведомлять 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... предприятие-изготовитель об имеющихся недочетах в инструкциях или о конструктивных недочетах оборудования.

12.6. При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования либо эксплуатации, несоответствия оборудования требованиям правил технической эксплуатации и безопасности, оно не 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... должно приниматься в эксплуатацию, либо немедля быть выведено из эксплуатации с неотклонимым извещением Заказчика о происшедшем инциденте.

Предстоящая эксплуатация разрешается после устранения выявленных недочетов.

12.7. Ремонтные и любые другие работы на оборудовании, не 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... связанные с внедрением данного оборудования по прямому предназначению, не должны начинаться, пока их проведение не будет согласовано с Заказчиком и пока не будут выполнены требования корпоративных эталонов по ПБ и ОТ.

12.8. Размещение оборудования на месте 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... проведения работ заблаговременно согласовывается с представителем Заказчика.

12.9. Работники Подрядчика, допускаемые к работе с оборудованием, обязаны иметь нужные способности, квалификацию, пройти соответственное обучение и иметь в наличии удостоверения на право выполнения работ (где 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... применимо).

12.10. Подрядчик несет ответственность за эксплуатацию всего оборудования в согласовании с действующим законодательством и контрактом.


13.      Охрана Среды

13.1. Подрядчик воспринимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану среды в процессе выполнения Работ. Обязанности 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... Подрядчика содержат в себе, кроме остального, предотвращение причинения неудобства третьим лицам и загрязнения среды оборудованием и материалами Подрядчика, также охрану одичавших животных, аква объектов (в том числе подземных вод), дорог, мостов и 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... примыкающей недвижимости.

13.2. В случае нарушения Подрядчиком положений п. 13.1 Заказчик вправе уведомить о таком нарушении Подрядчика, который по получении такового извещения должен немедленно убрать данное нарушение удовлетворительным для Заказчика образом. В неприятном 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... случае Заказчик может остановить выполнение Работ до того времени, пока такое нарушение не будет устранено удовлетворительным для Заказчика образом, или расторгнуть реальный Контракт в однобоком порядке без обязанностей по возмещению убытков Подрядчика, вызванных таким 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... расторжением. 

13.3. Подрядчик несет ответственность за уборку с объектов Заказчика всех производственных отходов, в том числе:

Порядок воззвания с образующимися отходами 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... определяется в договоре подряда.

Подрядчик воспрещает своим работникам использовать неподобающим образом какие-либо продукты либо продукцию, как на объектах Заказчика, так и за их пределами.

Любые небезопасные Работы либо потенциально небезопасные производственные процессы осуществляются 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... только при наличии соответственного наряда-допуска.

13.4. При выполнении Работ Подрядчик при всех обстоятельствах:

несет ответственность за обеспечение применимых исходя из убеждений охраны среды погрузки-разгрузки, переработки, транспортировки и утилизации собственных отходов в согласовании с вышеизложенными 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета... принципами, кроме тех случаев, когда ответственность за их транспортировку и утилизацию возлагается на Заказчика.



ПОДРЯДЧИК:


______________________

м.п.

ЗАКАЗЧИК:


______________________

м.п.





4-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-uchebno-metodicheskoe-posobie-po-kursovomu-proektirovaniyu-dlya-studentov-specialnostej.html
4-biser-pered-svinyami-kniga-rasschitana-na-lyudej-chestnih-ne-ochen-chestnih-i-prosto-obmanshikov-pervie-mogut.html
4-buhgalterskij-balans-otkritogo-akcionernogo-obshestva-gruppa-kompanij-pik-po-itogam-deyatelnosti-za-2008-god.html