3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15

^ 3.Проект контракта
Контракт подряда № ____________

с предоставлением материалов Подрядчиком


Город_________ «___»__________ 20__ года


______________, именуемое в предстоящем «Подрядчик», в лице _______, действующего на основании _________________, и _____________________________________________________________________, именуемое в предстоящем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе называемые «Стороны 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15», заключили реальный Контракт о последующем:


^ 1. ПРЕДМЕТ Контракта

    1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика последующие работы: «Капитальный ремонт помещений социально-бытового назначения» (дальше – Объект) и сдать итог работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять итог 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 работ и оплатить выполненные работы в порядке раздела 4 реального Контракта.

    2. Подрядчик обязуется выполнить работы, обозначенные в п. 1.1. реального Контракта, по адресу: 614113 г. Пермь, ул. Ласьвинская 106.

    3. Предусмотренные реальным Контрактом работы производятся в полном согласовании с 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 нормативными требованиями, установленными действующими законодательством РФ, Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к истинному Договору) и Сметной документацией (Приложение № 2 к истинному Договору). Техническое задание (Приложение № 1) и Сметная документация (Приложение № 2) могут уточняться 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 перед выполнением определенного объема (шага) работ без конфигурации цены и сроков выполнения работ, предусмотренных п.п.4.1., 1.5. реального Контракта.

    1. Подрядчик обязуется выполнить все работы, обозначенные в п. 1.1 реального Контракта, своими силами и средствами 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 и/либо силами и средствами субподрядных организаций, с внедрением собственных оборудования и материалов.

    2. Срок выполнения работ: начало работ – «01» июля 2013 года, окончание работ – «31» декабря 2013 года. Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно.

    3. Работа считается выполненной после 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 подписания акта приема-сдачи работы Заказчиком либо его уполномоченным представителем.

    4. Сроки выполнения работ определяются в согласовании с Графиком производства работ (Приложение № 3 к истинному Договору).

1.8. Выполнение реального Контракта Заказчик производит в лице собственного филиала 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 ОАО «ТГК-9» «Пермский».


^ 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик имеет право:

2.1.1. Во всякое время инспектировать ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.1.2. Отрешиться от выполнения Контракта в хоть 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 какое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику, часть установленной п. 4.1 реального Контракта цены, пропорционально части работы, выполненной до получения уведомления об отказе Заказчика от выполнения Контракта.

2.1.3. В случае выполнения Подрядчиком работ 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 с отступлением от реального Контракта, либо с другими недочетами, Заказчик вправе по собственному выбору востребовать от Подрядчика:


^ 2.2. Подрядчик должен:

2.2.1. Выполнить работу с соответствующим качеством и передать итог работы Заказчику в состоянии, соответственном Техническому заданию Заказчика (Приложение № 1), с соблюдением 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 требований, обозначенных в Приложениях №5 и № 6 к истинному Договору.

2.2.2. Выполнить работу в объеме и сроки, предусмотренные в п.п. 1.1 и 1.5 реального Контракта, и приложениях к нему.

2.2.3. Создавать предоставление материалов (оборудования) с неотклонимым подготовительным согласованием с 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 Заказчиком:

- производителей и поставщиков материалов (оборудования);

- технических требований, предъявляемых к материалам (оборудованию) в процессе выполнения работ;

- цены;

- порядка поставки.

2.2.4. Доставить на Объект нужное оборудование, комплектующие изделия согласно нраву выполняемой работы и выполнить их 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 разгрузку, складирование в период проведения работ.

2.2.5. В 5-дневный срок после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ выполнить уборку ремонтной площадки от мусора, образовавшегося в процессе выполнения работ, вывезти с 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 ремонтной площадки принадлежащее ему имущество.

2.2.6. Безвозмездно поправить по просьбе Заказчика все выявленные недочеты, в том числе в течение гарантийного срока, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от критерий Контракта, ухудшившее качество 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 работы, в течение 3 (3-х) дней, если Заказчиком не установлен с учетом нрава нужных доработок более долгий срок.

2.2.7. Подрядчик должен выполнить работу своими силами, средствами и/либо силами и средствами субподрядных организаций, с 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 внедрением собственных оборудования и материалов.

2.2.8. Нести ответственность за охрану труда на выделенном Подрядчику участке. Обеспечить содержание и уборку объекта (местности, зоны работ).

2.2.9. От начала работ до их окончания и приемки Заказчиком выполненных работ 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 нести ответственность за сохранность материалов и оборудования, применяемого Подрядчиком при выполнении работ.

2.2.10. Использовать в процессе выполнения работ оборудование и материалы, сертифицированные на местности Русской Федерации.

2.2.11. Выполнить сдачу Заказчику (его уполномоченному 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 представителю) всего объема демонтированного в процессе выполнения работ оборудования (труб, задвижек и т.д.) на склад, обозначенный Заказчиком.


^ 2.3. Обязанности Подрядчика в области Промышленной безопасности и Охраны труда

      1. В процессе выполнения работ по истине Договору 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 Подрядчик обязуется:

2.3.1.1. соблюдать нормы действующего законодательства Русской Федерации, включая законодательство об охране труда, о недрах, об охране среды, о промышленной и пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах, другие законы и нормативные акты, действующие 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 на местности выполнения работ;

2.3.1.2. обеспечить выполнение нужных мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране среды, оптимальному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором производятся работы;

2.3.1.3. соблюдать требования внутренних нормативных 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 документов Заказчика;

2.3.1.4. в течение 24 часов с момента обнаружения представлять Заказчику сведения о злосчастных случаях на производстве (со смертельным финалом, с временной либо стойкой утратой трудоспособности, с необходимостью перевода на другую 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 работу, с оказанием первой и/либо мед помощи), катастрофах и других происшествиях;

2.3.1.5. организовывать расследование чрезвычайных ситуаций, инцидентов, аварий и злосчастных случаях в согласовании с требованиями муниципальных нормативно-технических и правовых актов, также 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 требованиями Заказчика. Расследование обстоятельств аварий, инцидентов и злосчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством и внутренними требованиями Заказчика, комиссией  с неотклонимым ролью представителей Заказчика, Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком третьих лиц (если нужно 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15), также представителей уполномоченных муниципальных органов в случаях предусмотренных действующим законодательством. Отказ от роли в комиссии по расследованию не допускается;

2.3.1.6. завлекать субподрядные организации с письменного согласия Заказчика. Подрядчик должен включить в заключаемые с 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 ними договоры условия, предусмотренные реальным разделом, и производить контроль их выполнения. По просьбе Заказчика Подрядчик должен предоставить копии Договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 по тексту, обеспечить внесение в Контракт соответственных конфигураций.

2.3.2. Подрядчик без помощи других несёт ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения природоохранного, аква, земляного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 труда, атмосферного воздуха, небезопасных производственных объектов, включая оплату штрафов, пеней, также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае, если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 компенсировать Заказчику все причиненные этим убытки.

2.3.3. При наличии вины Подрядчика за пожары, аварии, инциденты и злосчастные случаи с работниками Заказчика, произошедшие в процессе работы, последний обязуется компенсировать Заказчику причиненные убытки;

2.3.4. Заказчик не 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 несёт ответственности за травмы, увечья либо погибель хоть какого работника Подрядчика либо третьего лица, завлеченного Подрядчиком, в случае установленного расследованием факта нарушения ими требования правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, промышленной санитарии;

2.3.5. Заказчик 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 вправе в хоть какое время производить контроль за соблюдением Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, положений истинной статьи Контракта. Обнаруженные в процессе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 Заказчика, Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком, от подписания такового акта, он оформляется Заказчиком в однобоком порядке.

2.3.6. В случае если Подрядчик не в состоянии обеспечить выполнение всех внутренних 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 требований Заказчика по ПБ и ОТ, им должен быть разработан «План по ПБ и ОТ». План должен включат в себя мероприятия по приведению деятельности Подрядчика в соответствие требованиям Заказчика. «План 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 по ПБ и ОТ» должен быть согласован со Службой по ПБ и ОТ Заказчика и утверждён уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика.

2.3.7. Несоблюдение Подрядчиком и субподрядчиками, привлекаемыми Подрядчиком, требований истинной статьи является значимым нарушением 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 критерий реального Контракта и дает Заказчику право расторгнуть реальный Контракт в однобоком порядке без обязанностей Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.


^ 2.4. Заказчик должен:

2.4.1. Передать Подрядчику ремонтную площадку в применимом 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 для выполнения работ состоянии.

2.4.2. Принять итог работы, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих итог работы, либо других недочетов в работе немедля заявить об этом Подрядчику, направив последнему акт обнаружения недочетов с указанием 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 сроков их устранения.

2.4.3. Оплатить выполненные Подрядчиком работы по стоимости и в порядке, обозначенным в разделе 4 реального Контракта.


^ 3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Подрядчик каждый месяц производит сдачу выполненных работ, о чем за 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 ранее уведомляет Заказчика в письменной форме. Заказчик приступает к приемке работ в течение 10 (10) дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.

3.2. Стороны подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ при отсутствии у 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 Заказчика замечаний к качеству и объему их выполнения. В случае если Заказчик не согласен подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ, то он должен представить целевый отказ от его подписания с 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 указанием списка выявленных в процессе приемки работ изъянов (недочетов, недоделок и т.п.). Целевый отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком изъянов (недочетов, недоделок и т.п.) за собственный счет и возмещения Заказчику убытков в 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 согласовании со статьей 15 ГК РФ в сроки, устанавливаемые Заказчиком.


^ 4. Цена РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена работ по истине Договору составляет _____________, в т.ч. НДС (18%) в размере _____________________, и не подлежит повышению в период 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 деяния реального Контракта.

Сметная документация (Приложение № 2) производится в текущих ценах и не может содержать внутри себя объемы работ, цена которых превосходит, предусмотренную реальным пт стоимость контракта.

4.2. Оплата по истине Договору делается Заказчиком: авансовый 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 платеж до 50% от цены МТР, приобретаемых подрядчиком по договору, окончательная оплата делается с отсрочкой более 30 и менее 60 календарных дней, со денька подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и предъявления Подрядчиком соответственного 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 счета-фактуры.

4.3. Оплата делается хоть каким, не нелегальным законодательством методом.


5. ГАРАНТИИ

5.1. Срок гарантии выполненных работ устанавливается длительностью 12 (Двенадцать) месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.2. Если в период гарантийной 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 эксплуатации обнаружатся недочеты, возникшие по вине Подрядчика, препятствующие обычной эксплуатации Объекта до их устранения, то Подрядчик должен их убрать за собственный счет в течение 3 (3-х) дней, если Заказчиком не установлен с учетом нрава нужных 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 доработок более долгий срок.

5.3. Для составления акта, фиксирующего недостатки в период гарантийного срока, и согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик должен командировать собственного представителя в срок не позже 3 (3-х) дней со 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 денька получения соответственного письменного уведомления Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в обозначенный срок, Заказчик вправе в однобоком порядке составить и подписать акт, фиксирующий недостатки. Гарантийный срок в данном случае 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 продлевается соответственно на период устранения изъянов.


^ 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. До сдачи выполненных работ Заказчику Подрядчик в согласовании с законодательством РФ несёт ответственность за риск случайного ликвидирования либо повреждения результата работ, причинение вреда персоналу и/либо 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 принадлежности Заказчика, третьих лиц.

6.2. За неисполнение или ненадлежащее выполнение взятых на себя обязанностей, стороны несут ответственность в согласовании с действующим законодательством РФ. В случае нарушения установленного п. 4.2 реального Контракта срока оплаты 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 выполненных работ Заказчик уплачивает по письменному требованию Подрядчика неустойку, исчисляемую по ставке рефинансирования от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денег за каждый денек просрочки.

6.3. За нарушение срока начала и/либо окончания 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 выполнения работ, установленного в п. 1.5 реального Контракта и/либо в Графике производства работ (Приложение № 3), Подрядчик выплачивает по письменному требованию Заказчика неустойку в размере 0,1% от цены реального контракта за каждый денек просрочки выполнения 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 работ.

6.4. За нарушение технологии выполнения работ, использования не соответственных качеству и иным неотклонимым требованиям материалов (оборудования), Подрядчик уплачивает единовременный штраф в размере 10000 (10 тыщ) рублей за каждое такое нарушение в течение 20 (20) дней с момента выставления претензии 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 и за собственный счет избавляет нарушение.

6.5. За нарушение сроков устранения изъянов, установленных актом, Подрядчик выплачивает по письменному требованию Заказчика неустойку в размере 0,01% от цены работ по истине Договору за каждый 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 денек просрочки.

6.6. За нарушение Подрядчиком обязанностей в области Промышленной безопасности и Охраны труда устанавливается ответственность в виде штрафа в размере 100 МРОТ, который оплачивается Подрядчиком в последующем порядке:

6.6.1. Если в процессе проведения 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 работ произошёл злосчастный случай со смертельным финалом либо групповой злосчастный случай по вине Подрядчика, что было установлено проведенным расследованием, Подрядчик должен уплатить по просьбе Заказчика единовременный штраф в размере в размере 100% от 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 предусмотренной п. 6.6 реального контракта суммы за каждый установленный случай.

6.6.2. Если в процессе проведения работ произошёл злосчастный случай с временной либо стойкой утратой трудоспособности работником Подрядчика по вине Подрядчика, что было установлено проведенным расследованием, Подрядчик должен 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 уплатить по просьбе Заказчика единовременный штраф в размере 50 % от предусмотренной п. 6.6 реального контракта суммы за каждый установленный случай.

6.6.3. В случае несвоевременной реализации мероприятий, предусмотренных «Планом по ПБ и ОТ», выявленных 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 по результатам инспекций и наружных проверок, также в случае имевших место приостановок работ, выполняемых Подрядчиком с нарушениями требований ПБ и ОТ (Приложение № 4 к истинному Договору) Подрядчик должен уплатить по просьбе Заказчика единовременный штраф в 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 размере 25 % предусмотренной п. 6.6 реального контракта суммы.

6.7. Уплата неустойки и убытков не высвобождает стороны от принятых на себя обязанностей.


^ 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры и разногласия, возникающие из реального контракта либо в связи с ним 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения его критерий, прекращения либо реальности рассматриваются с неотклонимым соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 30 дней с даты получения претензии.

7.2. Все споры и разногласия 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15, возникающие из реального Контракта либо в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения либо реальности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Пермского края.


^ 8. ДЕЙСТВИЕ Неодолимой СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 ответственности за частичное либо полное неисполнение обязанностей по истине Договору, если это неисполнение явилось следствием событий неодолимой силы (объявленная либо фактическая война, штатские волнения, эпидемия, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 стихийные бедствия), и если эти происшествия конкретным образом воздействовали на неисполнение обязанностей по истине Договору.

8.2. При пришествии событий, обозначенных в п. 8.1. реального Контракта, любая Сторона должна без промедления (не позже 3 рабочих дней) известить 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 о их в письменном виде другую Сторону. Уведомление должно содержать данные о нраве событий, также официальные документы, удостоверяющие наличие этих событий, и, по способности, дающие оценку их воздействия на возможность 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 выполнения Стороной собственных обязанностей по данному Договору. Достаточным доказательством появления и существования событий неодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом гос власти/управления Русской Федерации.

8.3. Если происшествия неодолимой силы будут длиться 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 более 3-х месяцев, то любая из сторон имеет право отрешиться от предстоящего выполнения обязанностей, и в данном случае ни одна из сторон не имеет право добиваться от другой стороны возмещения вероятных убытков.


^ 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Любые конфигурации 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 и дополнения к истинному Договору имеют силу исключительно в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.2. В случае конфигурации реквизитов, в т.ч. почтового адреса, сторона должна 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 немедленно, в письменной форме, известить другую сторону. Неблагоприятные последствия, возникшие в связи с ненадлежащим уведомлением, возлагаются на сторону, изменившую свои реквизиты и почтовый адресок.

9.3. Преждевременное расторжение реального Контракта может 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 иметь место по соглашению сторон или по основаниям, предусмотренным реальным Контрактом, действующим на местности РФ штатским законодательством.

9.4. При расторжении реального Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика итог выполненных работ передается Заказчику 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15, который оплачивает Подрядчику цена выполненных работ в объёме, определяемом ими Дополнительным соглашением.

9.5. Сторона, решившая расторгнуть реальный Контракт, направляет письменное извещение другой стороне. Уступка прав требования к Заказчику третьим лицам по истине Договору не допускается 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 без согласия Заказчика.

9.6. Заказчик вправе в однобоком порядке отрешиться от выполнения реального Контракта по последующим основаниям:

Основания для однобокого внесудебного отказа Заказчика от реального Контракта не распространяются на 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 случаи, когда Стороны письменно согласовали условия о переносе сроков выполнения работ. Реальный Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Извещения об однобоком отказе от выполнения реального Контракта.

9.7. Реальный Контракт составлен 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 в 2-х экземплярах, имеющих схожую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Реальный Контракт вступает в силу с момента его подписания, всех приложений к нему и действует до полного выполнения 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 Сторонами собственных обязанностей. Действие реального контракта распространяется на дела сторон, возникшие с 01 июля 2013 года, и действует до полного выполнения сторонами собственных обязанностей по Договору.

9.8. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику до подписания 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 Контракта последующие документы:

9.8.1. копию устава со всеми переменами;

9.8.2. копию свидетельства о гос регистрации юридического лица (бизнесмена, осуществляющего деятельность без образования юридического лица) и копию паспорта (для бизнесмена);

9.8.3. копию свидетельства о постановке на учет в 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 налоговом органе;

9.8.4. копию приказа (протокола общего собрания) о предназначении управляющего и копию доверенности, если контракт подписан лицом, действующим на основании доверенности;

9.8.5. копию документа, подтверждающего членство в одном из Некоммерческих партнерств, владеющих 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 статусом саморегулируемой организации и Свидетельство о допуске к определенному виду работ;

9.8.6. копию лицензии на воплощение определенного вида деятельности, если соответственный вид деятельности в согласовании с действующим законодательством РФ подлежит лицензированию.

9.9. Стороны условились о 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 том, что с момента подписания реального Контракта все прошлые договоренности, достигнутые сторонами до подписания реального Контракта в процессе обмена письмами, заключения всех соглашений, методом устных переговоров и т.д., утрачивают 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 силу.

9.10. Неотъемлемой частью реального Контракта являются последующие приложения:

- Приложение 7. Материалы подрядчика


  1. ^ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:




ПОДРЯДЧИК:


______________________

м.п.

ЗАКАЗЧИК:


______________________

м.п.



Приложение № 1

к договору подряда № ________

от «____» ____________ 20___ г.


^ Техническое задание

«Капитальный ремонт помещений социально-бытового назначения» для нужд Филиала 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Пермская ТЭЦ-14)

    1. ^ Ведомость объемов работ


№ пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

1

2

3

4

^ Раздел 1. Ремонт душевой. Работы проходят в стесненных критериях.

1

Разборка облицовки стенок: из глиняних глазурных плиток

100 м2 поверхности облицовки

0,76

2

Разборка покрытий полов: из 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 глиняних плиток

100 м2 покрытий

0,13

3

Разборка плинтусов: цементных и из глиняной плитки

100 м плинтуса

0,28

4

Разборка стяжек полов: цементных

100 м2 покрытия

0,13

5

Смена внутренних трубопроводов из металлических канализационных труб поперечником: до 100 мм

100 м трубопровода с фасонными частями

0,12

6

Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 клее с защитой рубероидом,: в 2 слоя

100 м2 изолируемой поверхности

0,22

8

Устройство стяжек цементных шириной 50 мм

100 м2 стяжки

0,13

9

Огрунтовка пола

100 м2 поверхности

0,13

10

Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: глиняних для полов разноцветных

100 м2 покрытия

0,13

11

Смена: трапов поперечником до 50 мм

100 устройств

0,09

12

Огрунтовка стенок

100 м 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 152 поверхности

0,76

13

Гладкая облицовка стенок, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону

100 м2 поверхности облицовки

0,76

14

Ремонт штукатурки внутренних стенок по 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15 камню и бетону цементно-известковым веществом, площадью отдельных мест: до 1 м2 шириной слоя до 20 мм

100 м2 отремонтированной поверхности

0,04

15

Перетирка штукатурки стенок внутренних помещений

100 м2 поверхности

0,18

16

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым веществом, площадью отдельных мест 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15: до 1 м2 шириной слоя до 20 мм

100 м2 отремонтированной поверхности

0,04

17

Перетирка штукатурки потолков внутренних помещений

100 м2 перетертой поверхности

0,13

18

Огрунтовка бетонных и заштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01, 1-ый слой

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,31

19

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стенок 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старенькой краски более 35%

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,17

20

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старенькой краски более 35%

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,13

21

Огрунтовка железных поверхностей за раз 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ 7 Проект договора 15: грунтовкой ЭП-057

100 м2 поверхности

0,083

22

Расцветка масляными составами ранее окрашенных железных санитарно-технических устройств и других железных поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,083


4-antiishemicheskie-preparati-v-v-anichkin-gomel-s-b-melnov-minsk-m-e-abramenko-gomel-a-d-naumov.html
4-avarii-na-aes.html
4-bespartijnie-odnopartijnie-dvuhpartijnie-i-mnogopartijnie-sistemi-vvedenie-v-kurs-politologii.html